【招标公告】某部修缮工程定点竞价采购公告

某部修缮工程 定点竞价采购公告 某部采用定点竞价方式实施本次采购，现邀请合格的供应商参与竞价。 一、项目基本信息 （一）项目名称：某部修缮工程定点采购 （二）项目编号：DDJJ-2026-1739998 （三）预算金额：2,134,638.45 （四）采购需求：

编号	服务描述	需求描述	数量	控制单价（元）	计 量 单 位
1	工程周期：150日历天（含周末，不含国家法定 节假日） 工程工期总日历天数：150日历天（含周末，不 含国家法定节假日） 安全文明施工费(元)：0 余泥渣土场外运输排放费(元)：0 暂列金额(元)：0 承包范围：本工程为固定总价合同，按图纸、工 程量清单所包含的范围，包施工、包材料、包机 械、包质量、包工期、包安全、包安全文明施 工、包环境卫生、包竣工验收、包竣工图纸资料 编制等。如工程量清单的工程量低于现场实际 的，以现场实际为准，合同金额不予增加；现场 实际的工程量低于工程量清单的工程量，结算时 需予以扣除。 是否需要报价前勘查现场：是 工程量清单: 是否需要项目总负责人：是 是否需要专职安全管理人员：是	对周边山体塌方治 理，建设铸铁护栏 围墙围墙，改造排 水沟，对楼房外墙 面内墙面进行翻 新、线路、防护网 翻新等。	1	2,134,638.45 项	项

商务需求

编号

需求内容

-第1页-

1	投标人资格条件 1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件： ①具有独立承担民事责任 的能力（需提供营业执照或事业单位法人证书）； ②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供 本单位投标截止前近一年内任意6个月完税凭证或缴纳证明或税务部门的免税证明或零申报证明，并提供投 标截止前近一年内任意6个月社保部门开具的社保缴纳证明或社保缴纳发票）； ③参加政府采购活动前三 年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供查询截图）； ④法律、行政法规规定的其他条件。（提供 ①②③项内容，加盖公司公章） 2.投标人成立时间不少于3年，且为非外资独资或外资入股企业。 3.资质 要求：投标人必须具有建筑工程总承包三级（或以上），且具有建设行政主管部门颁发的在有效期内的安 全生产许可证（提供资质证书、安全生产许可证，全部加盖公司公章）。 4.负责该项目的项目经理须具备 注册二级建造师（含）以上资格,并具备有效的安全生产考核合格证书。拟委派项目经理在投标截止至中标 公示结束期间，没有担任在建项目的项目负责人或同时以项目负责人的身份参加其他投标，无在建工程（提供拟委派的项目经理职业资格证书、有效的安全生产考核合格证书，全部加盖公司公章）。 5.至少配 置具备安全生产考核合格证书（C证或以上）的专职安全生产管理人员1名。专职安全生产管理人员、项目 经理不得为同一人。（提供相关执业资格证明材料，全部加盖公司公章） 6.具备《中华人民共和国招投标 法》第四十一条的规定：投标价格不得低于成本（报价低于其他所有通过资格性、符合性审查投标供应商 平均报价40%以上，需在我方规定时间（24小时）内提供报价合理性的书面说明和履约担保承诺，提交相 关证明材料。）（不低于成本无需提供，如提供需加盖公司公章） 8.单位负责人为同一人或者存在直接控 股、管理关系的不同施工单位，不得同时参加同一招标活动。施工单位之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队招标活动的处罚（提供声明，全部加盖公司公章）。9.本次招标不接受联合体投标（提供承诺，并加盖公司公章）。 10.投标人必须对项目进行整体响应，不 允许只对其中部分内容进行响应，若我方发现供应商未响应商务需求、提供的证明材料与商务需求不符或 填报虚假信息等情形的，我方将此视为未实质性响应商务需求。 11.供应商应按照我单位上传的工程量清 单进行明细报价，不得缺项漏项。（提供报价清单，全部加盖公司公章） 12.投标人必须到现场实地踏勘 (踏勘地点:韶关市浈江区，联系人***,19079725957。踏勘时间：2月9日下午15时30分；纪检监督 人何先生：电话13126663893），现场核准相关工程量并查看设计图纸，未现场踏勘视为无效投标，若 因供应商对踏勘不重视而导致投标清单缺漏项，工程量或报价等有偏差，自行承担相关损失，采购人一概 不予以承担。（上传现地踏勘证明作为资质审查材料） 13.投标保证金缴纳截止时间：2026年2月10日，缴纳账户和名称现地踏勘时领取，保证金金额20000元（贰万元整），缴纳时注明"韶关某楼房整修工程 +2026-JWGDSG-G9001项目投标保证金"（上传缴纳投标保证金汇款单作为资质审查材料） 14.以上需 要提供的资料，按顺序放到同一PDF中上传（请按要求慎重上传）。
2	施工周期：150日历天（含周末，不含国家法定节假日），每延迟竣工1天，罚款500元，延迟竣工超过 60日历天自动解除合同，不支付剩余款项。
3	付款方式： 1.本项目无预付款；项目完成30%，支付合同金额的25%，项目进度60%工程量时，款项支 付至合同金额的50%，项目竣工验收合格后，款项支付至合同金额的80%；项目结算审核完成后，款项支 付至审核单位审定金额的97%，预留3%质保金待2年工程保修期到达后无质量问题14个工作日内支付完 毕。 2.承包人要建立健全农民工工资发放机制，申报进度款前同步提交农民工工资发放计划，附带身份证 信息、劳务合同等。若因承包人原因造成农民工工资发放不及时，出现上访、申诉等影响军队形象事件，由承包人承担全部后果和一切责任。 3.承包人需承诺无条件配合发包人，接受上级单位抽查复审项目竣工 结算。若发包人委托的第三方审计公司对承包人编制的结算书审减率超过8%，则超过8%以上部分的审计 费用由编报项目竣工结算的承包人承担。上级单位抽查复审中，审定的金额与结算金额有出入的，以上级 单位确定的金额为准，施工单位无条件服从。四、确认合同建议方案的时间。成交供应商须在收到采购机 构合同建议方案后5日内完成确认。无正当理由拒绝或者拖延签订合同，或者在签订合同时提出额外附加条 件，或者不按照采购文件要求提交履约保证金的，依法取消其成交资格，由相关行业主管部门根据供应商 管理有关规定严肃处理。
4	履约保证金：签订合同前5日内，按合同总金额的10%以银行转账方式支付，合同最终支付结算时返还。 如不按时缴纳履约保证金，视为放弃中标。合同总额包工、包料、包机械设备、包质量、包工期、包安 全、包文明施工、包验收（合格或以上）、包资料移交（归档）、各项税费及合同实施过程中不可预见费 用等。

-第2页-

5

工程计价方式：本工程为固定总价合同，按图纸、工程量清单所包含的范围，包施工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全、包安全文明施工、包环境卫生、包竣工验收、包竣工图纸资料编制等。如工程 量清单的工程量低于现场实际的，以现场实际为准，合同金额不予增加；现场实际的工程量低于工程量清 单的工程量，结算时需予以扣除。总价包含的风险范围：施工期间所有材料的价格变化、因天气原因产生 的停工，因临时停电停水造成的延误工期和窝工损失等。本工程所涉及到施工中的全部预埋管（含套 管）、管内的穿引线、预埋盒（箱）以及铁件、构件、预埋等预埋工作；开槽、孔洞预留和封堵、塞缝、灌浆及修补和粉刷，以及由此引起的垃圾清运和外运；以上费用均含在合同总价中，竣工后不作调整。应 由承包人交纳的各类规费及协调费。承包人应充分考虑对各种机械、设备、车辆进行交通维持而发生的增 加费用，以及上市政道路行驶而增加的费用。承包人必须按施工合同约定做好相关总承包管理及发包人另 包工程配合，并全面履行总承包管理职责及配合义务，承包人不得以任何理由要求增加费用。承包人因季 节性施工（包括冬季、夏季和雨季）为保证施工进度和工程质量而发生的各种措施费用；为按时履约而进 行夜间施工而发生的夜间施工费用。可能出现临时停水、停电，承包人需考虑为保证本工程的正常进行而 采取的施工措施而发生费用。本工程地块现有围墙范围内的全部建筑垃圾、生活垃圾，地上障碍物搬运清 除所发生的全部费用；进出道路的清洁费用。为保护全部工程（包括发包人另包工程、甲供材料等）的完 好而发生的材料、设备、半成品、成品的保护费。为满足设计、施工、验收规范及合同约定要求在施工中 须采用的所有措施而发生的费用。承包人完成本工程（包括发包人另包工程、甲供材料等）所有竣工资料 的编制、收集、整理、归档和确保审查备案通过所涉及到的所有费用。承包人承担为配合发包人而发生的 全部费用。承包人对涉及到的主要材料及施工工艺，必须按照发包人的要求提供材料样品，工艺样品以及 为保证整体施工质量做工程样板，一旦该样品及样板经发包人书面确认后，方可作为工程质量的标准和依 据，提供样品的费用由承包人自行承担。

（五）竞价公告时间：2026-02-04 20:25:29 ~ 2026-02-10 23:59:59（六）供应商报名时间：2026-02-04 20:25:29 ~ 2026-02-10 23:59:59（七）供应商报价时间：2026-02-11 09:00～16:00 （八) 本项目采用的是总价包干的报价方式。 二、需求信息 合同份数：3 争议处理方式：向采购单位所在地或所在地上级的人民法院提交诉讼解决 发票类型：增值税普通发票 三、供应商报价须知 （一）本项目的供应商采用公开邀请的方式，符合需求的供应商都可以参与。 （二）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并对如下条件的真实性负责：1）具有独立承担民 事责任的能力；2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4）有依法缴纳税 收和社会保障资金的良好记录；5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6）法律、行政法规规定的其他条 件。 （三）供应商应在报价时，可通过系统提供采购需求中所要求的全部资料与数据的，应当通过系统提交。供应商不得在所上传的 附件中填写项目报价信息，如系统报价与附件材料不一致，则附件报价无效，以系统报价为准。 （四）供应商应完整、真实、准确的填写采购需求中规定的所有内容。供应商没有对采购需求在各方面都作出实质性响应是供应 商的风险，有可能导致其报价被认定为无效报价。 （五）如果因为供应商报价时填报的内容不详，或没有提供采购需求中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供 应商承担。 （六）供应商应认真核对报价信息，确保符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次 报价无效，并按政府采购相关规定给予处理。 四、定点竞价规则 （一）报价规则 （1）供应商的报价应是总价。 （2）供应商的报价应不高于最高限价。 -第3页- （3）在报价时间截止前，供应商可以多次报价，最后1次报价为最终报价。 （二）实质性响应审核 报价时间截止后，采购人应当组成评审小组，对参与报价供应商的响应情况进行审核，推荐3家以上实质性响应采购需求的供应 商。认定供应商未实质性响应采购需求的，应当说明不能实质性响应采购需求的理由。 （三）成交规则、终止规则 （1）成交规则：报价时间截止后，采购人推荐的实质响应采购需求的供应商有3家以上，系统按照报价由低到高的顺序，默认最 低报价供应商为成交供应商；当多家供应商报价一致且均为最低报价时，系统按照报价时间由早到晚的顺序，默认报价时间最早的供 应商为成交供应商。 （2）终止规则：在定点竞价公告期间，采购人因故取消采购任务、变更采购需求；或者在报价时间截止后，参与报价或者实质 响应采购需求的供应商不足3家的，竞价终止。 五、项目联系方式 联系方式：*** *** 采购单位：某部 2026年02月04日 -第4页- -第5页-